Извещение №188-зк
| Вид материала | Документы |
- Ю. B. Емельянов, 8708.9kb.
- -, 8103.7kb.
- The keys to the templei, 3049.36kb.
- Книга «буквально схватила меня за лацканы Ябыл готов к восприятию глубоко оптимистического, 5402.05kb.
- Извещение от 24. 05. 2007, 3695.38kb.
- Извещение о внесении изменений в извещение и документацию об аукционе на право заключения, 1505.4kb.
- Постановою Верховної Ради України від 05. 03. 1998 р. №188, та інших закон, 144.92kb.
- Уголовный Процесс, 118.55kb.
- И. Е. Юров об отношении психоанализа, 67.72kb.
- И. Е. Юров о значении сновидений в психоанализе, 44.05kb.
| Утверждено: Руководитель Управления муниципального заказа администрации МО «Майкопский район» __________________________________ Туов А.Р. | Согласовано: Руководитель Управления образования администрации МО «Майкопский район» _______________Федосеев А.Ж. |
Извещение № 188-ЗК
поставку продуктов питания (хлеб) для муниципальных нужд дошкольных образовательных учреждений Майкопского района на III квартал 2010 года
«24» мая 2010 г.
| Уполномоченный орган | Управление муниципального заказа МО «Майкопский район» | | | |
| Почтовый адрес уполномоченного органа | 385730, Майкопский район, п. Тульский, ул. Советская,42 номер телефона:5-25-14, факс 5-11 -51, адрес электронной почты: www.mr01@mail.ru | | | |
| Заказчик | Управление образования администрации МО «Майкопский район» | | | |
| Почтовый адрес заказчика | 385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Советская, 44 Тел/факс 8(87777)5-12-49 www.upravobr@mail.ru | | | |
| Предмет запроса котировок | Запрос котировок на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания (хлеб) для муниципальных нужд дошкольных образовательных учреждений Майкопского района Хлеб белый из муки пшеничной 1 сорта Хлеб пшеничный-ржаной обогащенный йодированным белком | | | |
| Источник финансирования | Средства муниципального бюджета Майкопского района | | | |
| Форма котировочной заявки | Приложение 1 Котировочная заявка (котировка цен) подается Уполномоченному органу в форме бумажного документа общедоступной почтовой связью, нарочным. Подача котировочных заявок в электронном виде не предусмотрена. Ввиду отсутствия легитимного электронного документооборота. Котировочная заявка, представленная Участником размещения заказа в форме бумажного документа, должна быть подписана и скрепленная соответствующей печатью. Форма котировочной заявки (котировки цен) прилагается. Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку. Котировочная заявка должна сохранять свое действие в течение не менее 30 календарных дней со дня окончания срока подачи котировочных заявок. | | | |
| Проект муниципального контракта | Приложение 2 | | | |
| Место, условия поставки товаров | Место поставки товаров: МДОУ Майкопского района. Приложение №3.Условия поставки товара: Средствами поставщика + возмещение расходов на услуги по доставке продуктов питания до места назначения в размере 5 % от цен на продукты питания | | | |
| Срок поставки | III квартал 2010 года. | | | |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товара дополнительных расходах | Цена данной услуги включая все расходы, НДС, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, оплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.) | | | |
| Максимальная цена контракта | Всего 239088,00 рублей (Двести тридцать девять тысяч восемьдесят восемь рублей 00 копеек) Хлеб белый из муки пшеничной 1 сорта – 219816,00 руб. Хлеб пшеничный-ржаной обогащенный йодированным белком – 19272,00 руб. | | | |
| Место подачи котировочных заявок | Республика Адыгея, Майкопский район, п.Тульский, ул. Советская, 42, приемная администрации МО «Майкопский район». | | | |
| Место рассмотрения котировочных заявок | Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Садовая 51А, каб. № 8, 31.05.2010 года в 10.00 часов (время московское) | | | |
| Критерии оценки | Цена контракта, лучшие и качественные условия поставки. | | | |
| Срок подачи котировочных заявок | С 25.05.2010 года по 28.05.2010 года включительно до 17-00 часов | | | |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 28.05.2010 года в 17-00 часов. | | | |
| Срок и условия оплаты поставки товара | Безналичный расчет, в течении 10 банковских дней на основании предоставленного счета авансирование 30% от суммы муниципального контракта. Окончательный расчет после поставки товара. | | | |
| Срок подписания победителем муниципального контракта | Не ранее, чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. | | | |
| Наименование, характеристики и кол-во поставляемых товаров, и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Согласно технического задания. Приложение №2 | | | |
| Сведения об участнике размещается в реестре недобросовестных поставщиков: | должны отсутствовать. | | | |
| Контактное лицо, телефон | Туов Азамат Русланович 5-25-14 | | ||
Приложение №1: котировочная заявка на участие в запросе котировок цен (котировочная заявка на участие в запросе котировок цен (котировочная заявка должна быть составлена в соответствии с Приложением в письменной форме, скреплена печатью и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа – юридического лица, собственноручно заверена участником размещения заказа – физическим лицом).
Приложение №2: техническое задание (предлагаемая продукция полностью должна соответствовать требованиям, указанным в техническом задании).
Приложение №3: проект муниципального контракта.
Приложение № 1
К извещению о проведении запроса котировок
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ
«____»_____________2010г.
Уважаемые господа!
Изучив запрос котировочной цены, предлагаем осуществить поставку продуктов питания (хлеб) для муниципальных нужд дошкольных образовательных учреждений Майкопского района на III квартал 2010 года в соответствии с требованиями, установленными в запросе котировочной цены.
| Наименование (для юридического лица): Руководитель: Ф.И.О. (для физического лица): Телефон, Факс, E -mail | |
| Место нахождения (для юридического лица) Место жительства (для физ.лица) | |
| Банковские реквизиты: - ИНН - КПП - расчетный счет - БИК - корреспондентский счет - наименование банка | |
| Наименование выполняемых работ | |
| Характеристика (объемы) работ | |
| Место выполнения работ | |
| Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков (присутствуем/отсутствуем) | |
| Сроки выполнения работ | |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товара дополнительных расходах: | |
| Цена контракта: | |
| Срок и условия оплаты выполнения работ | |
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки в соответствии с запросом котировочной цены, исполнить условия контракта, также согласны с имеющимся в нем порядке платежей.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Своей котировочной заявкой мы подтверждаем что против ________________________________________________________________________________
(фирменное наименование Участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
___________ ___________________ _____________________ (подпись) должность Ф.И.О.
Продолжение к приложению №1
поставка продуктов питания (хлеб) для муниципальных нужд дошкольных образовательных учреждений Майкопского района на III квартал 2010 года
| Наименование вида товара | Страна производитель | Ед. Изм. | Кол-во | Сумма, рублей. |
| | | | | |
| | | | | |
заполняется участником размещения заказа на основании требований заказчика, наименования позиций и характеристики товара предлагаются конкретно.
МЫ _____________________________________________________________________
(фирменное наименование Участника размещения заказа)
гарантируем, что поставляемый товар соответствует по качеству и пищевой ценности требованиям ГОСТ и СанПин РФ. Срок хранения и реализация товара соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и норма, обязуемся обеспечить качество поставляемой продукции, и их соответствие сопроводительным документам (удостоверения качества). Продукция имеет _____________________________________ срок годности для использования по назначению.
Согласие участника размещения заказа исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок:
________________________________________________________________________________
Цена контракта (указать сведения о включенных в нее расходах) составляет ____________________________________________________ рублей _________________ коп.
___________________________ _______________ ____________
Должность руководителя подпись Ф. И. О. МП
Приложение № 2
К извещению о проведении запроса котировок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку продуктов питания (хлеб) для муниципальных нужд дошкольных образовательных учреждений Майкопского района на III квартал 2010 года
1. Наименование, характеристика, единица измерения и количество товара указаны в таблице 1.
Таблица 1.
| №п/п | Наименование и характеристика товара | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Хлеб белый из муки пшеничной, 1 сорта, по 500 гр., в соответствии с ТУ 9114-033-00370797-205 | шт. | 18318 |
| 2 | Хлеб пшеничный-ржаной обогащенный йодированным белком, по 550 гр., в соответствии с ТУ 9110-002-48363077-99 | шт. | 1606 |
- Поставляемый товар должен соответствовать по качеству и пищевой ценности требованиям ГОСТ и СанПин РФ.
- Срок хранения и реализация товара должна соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.
- Поставщик обязан обеспечить качество поставляемой продукции. Продукция должна иметь достаточный срок годности для использования по назначению.
- Поставка товара должна осуществляться строго по заявке дошкольных образовательных учреждений, материально ответственным лицом. (Приложение№ 2)
- Место поставки товара:
ДОУ №2 "Жемчужинка" п.Тульский, ул.Московская, 108
ДОУ №3 "Яблочко" п.Тульский, ул.крупской,31
ДОУ №5 "Аленький цветочек",п.Тимирязево, ул.Молодежная,11
ДОУ №6 "Гвоздичка" п.Цветочный.,ул.Школьная,11
ДОУ №9 "Буратино",п.Каменомостский,ул.Калинина,28
ДОУ №10 "Ягодка",п.Даховская,ул.Клубная,14
ДОУ №16 "Вишенка" ,ст.Курджипская, ул.первомайская,13
ДОУ №18 "Колосок",п.Табачный, ул.Шоссейная,50
ДОУ №19 "Сказка",п.Удобный,ул.Ленина,19
ДОУ №21 "Колокольчик",ст.Абадзехская,ул.Юбилейная,25
ДОУ №22 "Сказка",п.Каменомостский, ул.К.Маркса,64
ДОУ №24«Солнышко»,п.Каменомостский, ул.Комсомольская,36
ДОУ №28 «Теремок»,п.Первомайский,ул.Клубная,12
ДОУ №29 «Лесная сказка»,п.Краснооктябрьский,ул.Кирпичная,2
ДОУ №35 «Ромашка»,п.Новосвободный,ул.Колхозная,1
ДОУ №37 «Тюльпанчик»,ст.Кужорская,ул.Школьная,97
ДОУ №38 «Дружба»,х.Шевченко,ул.Полевая,1
ДОУ №44 «Калинка»,п.Каменомостский,ул.Мира,1
ДОУ №46 «Елочка» п.Усть-Сахрай, ул.Первомайская,10
ДОУ №54 «Дюймовочка»,п.Совхозный,ул Пушкина,12а
Приложение № 2
Перечень объектов поставки продуктов питания
| Наименование | Адрес., телефон | Ф.И.О. руководителя | Вид продуктов- |
| ДОУ № 2 «Жемчужина» | п. Тульский, ул. Московская, 108 5-11-83 | Тхагапсова Нина Николаевна | по заявке |
| ДОУ № 3 «Яблочко» | п. Тульский, ул. Крупской,31 5-10-68 | Скрипниченко Татьяна Михайловна | по заявке |
| ДОУ № 5 «Аленький цветочек» | п. Тимирязево,ул. Молодежная, 11 5-64-76 | Колосович Светлана Павловна | по заявке |
| ДОУ № 6 «Гвоздичка» | п. Цветочный, ул.Школьная,11 5-83-56 | Колесниченко Галина Алексеевна | по заявке |
| ДОУ № 9 «Буратина» | п. Каменномостский, ул.Калинина,28 5-33-67 | Лядова Валентина Стефановна | по заявке |
| ДОУ № 10 «Ягодкка» | ст. Даховская, ул. Клубная,14 5-53-53 | Радченко Елена Николаевна | по заявке |
| ДОУ № 16 «Вишенка» | ст. Курджипская,ул.Первомайская,13 5-43-42 | Власова Ольга Евгеньевна | по заявке |
| ДОУ № 18 «Колосок» | п. Табачный,ул. Шоссейная,50 2-62-39 | Петренко Ольга Петровна | по заявке |
| ДОУ № 19 «Сказка» | п. Удобный, ул.Ленина,19 5-41-39 | Ефремова Евгения Георгиевна | по заявке |
| ДОУ № 21 «Колокольчик» | ст. Абадзеховская, ул. Юбилейная,25 5-71-45 | Дроздова Светлана Геннадьевна | по заявке |
| ДОУ № 22 «Сказка» | п. Каменномостский,ул. К.Маркса,64 5-36-10 | Долгова Вера Сергеевна | по заявке |
| ДОУ № 24 «Солнышко» | п. Каменномостский, ул. Комсомольская,36 5-39-11 | Поддубко Валентина Петровна | по заявке |
| ДОУ № 28 «Теремок» | п. Первомайский, ул.Клубная,12 5-47-34 | Дмитриевна Татьяна Григорьевна | по заявке |
| ДОУ № 29 «Лесная сказка» | п. Краснооктябрьский, ул. Кирпичная, 2 2-65-76 | Плотникова Татьяна Александровна | по заявке |
| ДОУ № 35 «Ромашка» | п.Новосвободный.ул.Колхознаяю1 5-65-45 | Федоренко Валентина Александровна | по заявке |
| ДОУ № 37 «Тюльпанчик» | ст. Кужорская, ул.Школьная,97 2-84-83 | Будникова Елена Николаевна | по заявке |
| ДОУ № 38 «Дружба» | х. Шевченко, ул. Полевая,1 5-77-79 | Морозова Татьяна Михайловна | по заявке |
| ДОУ № 44 «Калинка» | п. Каменномостский,ул.Мира.1 5-32-79 | Лукьянчикова Наталья Владимировна | по заявке |
| ДОУ № 46 «Елочка» | п. Усть-Сахрай, ул.Первомайская,10 5-32-79 | Плискина Зоя Григорьевна | по заявке |
| ДОУ № 54 «Дюймовочка" | п. Совхозный,ул. Пушкина,12а 5-75-89 | Чернышова Оксана Михайловна | по заявке |
Приложение № 3
К извещению о проведении запроса котировок
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №
Проект муниципального контракта №_____
на выполнение поставки для муниципальных нужд
п. Тульский "___"_________20____ г.
Предприятие _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора _________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и Муниципальное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «Майкопский район», в лице руководителя управления Федосеева А.Ж., действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ (ПЛАТЕЛЬЩИК), на основании решения Единой комиссии Управление Муниципального заказа МО «Майкопский район» по размещению заказов на поставки товаров, (работ, услуг) (протокол №___ от «____» __________ 2010 года), в соответствии с которым Исполнитель признан победителем запроса котировок на право заключения Муниципального контракта на поставку хлеба для дошкольных образовательных учреждений Майкопского района на 3 квартале 2010 года, заключили настоящий Контракт о нижеследующем
- Предмет контракта
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить продукцию в соответствии с заявками ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ – оплатить поставленную продукцию в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Контрактом. Стоимость поставок по настоящему контракту составляет __________(_________________________) рублей и изменению не подлежит.
1.2. Содержание и сроки выполнения работ определяются в соответствии с заявками ПОКУПАЕЛЯ.
1.3.Оплата за поставленную продукцию производится в течение 10 банковских дней согласно выставленному поставщиком счету, после подписания акта приемки передачи товара.
1.4. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям по качеству и безопасности ГОСТ РФ, ТУ и СанПиН, иметь надлежащие сопроводительные документы и подтверждаться соответствующими документами по качеству.
1.5.Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей его характеру и обеспечивающей полную сохранность продукции при транспортировке и хранении.
2. Обязанности сторон
2.1 Обязанности ПОСТАВЩИКА:
2.1.1.Поставить продукцию дробно по заявкам ПОКУПАТЕЛЯ, по ценам, указанным в котировочной заявки.
2.1.2. Выставить ПОКУПАТЕЛЮ расходные документы (товарно-транспортная накладная, счет-фактура) на поставленную продукцию, на соответствие их количество, комплектности, объема и качества.
2.1.3.Удовлетворить претензии ПОКУПАТЕЛЬ согласно акту-рекламации.
2.2. Обязанности ПОКУПАТЕЛЯ:
2.2.1. Принять и оплатить продукцию, согласно условиям настоящего КОНТРАКТА.
3. Порядок поставки и приемки продукции
3.1. Доставка продукции производится путем централизованной доставки автомобильным транспортом ПОСТАВЩИКА.
3.2.Качество отгружаемого ПОСТАВЩИКОМ товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, СанПиН, ТУ и другой утвержденной документации и подтверждаться соответствующими документами по качеству.
3.3.В товарно-транспортных накладных ПОСТАВЩИК указывает все необходимые сведения о качестве поставляемого товара.
3.4. Датой поставки считается дата, указанная в акте приема-передачи продукции, подписанного ПОСТАВЩИКОМ и ПОКУПАТЕЛЕМ.
4.Ответственность сторон
4.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему КОНТРАКТУ Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае просрочки исполнения ПОКУПАТЕЛЕМ обязательства, предусмотренного КОНТРАКТОМ, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного КОНТРАКТОМ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного КОНТРАКТОМ срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
4.3. В случае просрочки исполнения ПОСТАВЩИКОМ обязательства, предусмотренного Контрактом, ПОКУПАТЕЛЬ вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного КОНТРАКТОМ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного КОНТРАКТОМ срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации). ПОСТАВЩИК освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине ЗАКАЗЧИКА.
4.4. ПОСТАВЩИК освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине ПОКУПАТЕЛЯ.
4.5.Штрафные санкции принимаются после направления сторонами письменных претензий;
4.6. В случаях, не предусмотренных настоящим КОНТРАКТОМ, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств, если их не исполнение явилось следствием форс – мажора. В этом случае одна из сторон обязана оповестить другую не позднее трех дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему КОНТРАКТУ переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1.Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего КОНТРАКТА, не вызванных просчетом, небрежностью сторон или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами.
5.2.При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему КОНТРАКТУ, должна незамедлительно уведомить другие стороны, как о наступлении, так и прекращении действия таких обстоятельств, с предоставлением документов, подтверждающих наступление таких обстоятельств, выданных правомочными организациями.
5.3.В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, стороны продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему контракту, и ведут поиск альтернативных способов его выполнения.
5.4.ПОСТАВЩИК не лишается права на обеспечение выполнения КОНТРАКТА и не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение Контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением КОНТРАКТА или невыполнение обязательств по КОНТРАКТУ являются результатом форс-мажорных обстоятельств.
6. Срок действия КОНТРАКТА. Прочие условия.
6.1.Срок действия настоящего КОНТРАКТА устанавливается с момента подписания и до выполнения сторонами своих обязательств в полном объеме, до 30.09.2010 года.
6.2.Все спорные вопросы, возникшие во время действия настоящего КОНТРАКТА, разрешаются путем переговоров между сторонами настоящего КОНТРАКТА.
6.3.В случае если спорный вопрос не был разрешен путем переговоров, стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд Республики Адыгея в соответствии с действующим законодательством.
6.4.Настоящий контракт может быть расторгнут:
6.4.1.По инициативе муниципального заказчика, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией;
6.4.2.По согласию сторон настоящего КОНТРАКТА.
6.5.Контракт составлен в трех, имеющих одинаковую юридическую силу, экземплярах по одному для каждой стороны. К настоящему КОНТРАКТУ прилагается спецификация, являющееся неотъемлемой частью настоящего КОНТРАКТА.
6.6.Все дополнения и изменения к настоящему КОНТРАКТУ действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего КОНТРАКТА и подписаны надлежащим образом, уполномоченным на то представителями сторон.
6.7.Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
8. Подписи и печати сторон
ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:
____________________ ___________________________
_____________________ ___________________________ М.П. М.П.
К настоящему Контракту прилагаются:
Приложение 1 — Спецификация.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
продуктов питания хлеб
| № п/п | Наименование продуктов | Ед. изм | Потребность | Цена за ед. изм., руб. | Страна производитель | Сумма, руб. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Поставщик
__________________Ф.И.О.
М.П.