Учреждение российской академии наук институт солнечно – земной физики сибирского отделения ран
| Вид материала | Документы |
- C. Исследование атмосферы и океана оптическими методами, 41.81kb.
- C. Исследование атмосферы и океана оптическими методами, 41.93kb.
- C. Исследование атмосферы и океана оптическими методами, 39.28kb.
- Моделирование деформации тонких пленок методом молекулярной динамики, 31.47kb.
- Коррекция движения системы регистрации при анализе динамических изменений на поверхности, 16.39kb.
- Нформационное сообщение 1 VIII международная конференция, 36.52kb.
- Современная кинематика амурской плиты по данным gps геодезии и деформации на ее северной, 414.36kb.
- Перечень центров коллективного пользования научным оборудованием и экспериментальными, 92.65kb.
- Научная программа конференции в Сибагс проводится по следующим секциям: Секция 20 «Управление», 73.5kb.
- Исследования параметров генетического здоровья работников Сибирского химического комбината,, 34.85kb.
1.1. Подрядчик в соответствии с Техническим заданием Заказчика (приложение № 1) обязуется выполнить в установленный Контрактом срок работы по капитальному ремонту помещений Байкальской астрофизической обсерватории (БАО), расположенной в п. Листвянка, Иркутская область, Иркутский район (далее – работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Контрактом цену.
1.2. Объем и содержание работ, выполняются Подрядчиком в соответствии со сметой (приложение № 2), определяющей цену работ и являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
^ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные Контрактом, надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и сметой, указанной в п. 1.2 настоящего Контракта, и сдать работу Заказчику в установленный Контрактом срок.
2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области строительства (а также, требованиям СНиП).
2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов Подрядчика. На все используемые в производстве работ материалы должны быть предоставлены копии сертификатов соответствия требованиям технических регламентов.
2.1.4. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также в случае необходимости произвести уборку помещения.
2.1.5. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.1.6. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению действующих норм в области строительства.
2.1.7. Подрядчик обязан предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на 36 месяцев с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц;
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан обеспечить необходимые условия для выполнения работ, указанных в разделе 1 Контракта.
2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном Контрактом.
2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные Контрактом.
2.3. Права Заказчика:
2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.
2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
2.3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ наступает при условии доведения до Заказчика к моменту возникновения указанных обязательств лимитов бюджетных обязательств и объёма финансирования по соответствующей статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий Контракт. В противном случае Заказчик освобождается от ответственности за ущерб, упущенную выгоду либо иные убытки, возникшие у Поставщика.
^ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы, предусмотренные Контрактом, осуществляются Подрядчиком в срок до 30 августа 2011 г.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ
4.1. Цена Контракта установлена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и составляет: ________ (________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - _______(__________________________) рублей __ копеек.
Цена каждого вида работ устанавливается в смете, указанной в п. 1.2 настоящего Контракта.
4.2. Цена Контракта является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
4.3. Оплата производится в течение 10-ти рабочих дней со дня выполнения работ, предусмотренных Контрактом, путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика на основании подписанного Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями НК РФ при условии предоставления актов на скрытые работы и копий сертификатов соответствия требованиям технических регламентов на используемые материалы.
^ 5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Контракта.
Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2 при условии предоставления актов на скрытые работы, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
5.2. Приемка выполненных работ, в т.ч. скрытых, осуществляется Заказчиком при участии Подрядчика в течение 3 дней с момента уведомления Подрядчиком о готовности к сдаче работ. При отказе от подписания акта кем-либо из Сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
В случае, выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт на устранение недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет.
5.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения гарантийных сроков, указанных в Контракте (п.2.1.7.).
^ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ
6.1. Сторона, нарушившая Контракт, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.
6.2. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
6.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность материалов или оборудования, а также какого-либо имущества Заказчика. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.
6.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
6.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
6.4.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.
6.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6.7. Возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Контракт, от исполнения своих обязательств в натуре.
6.8. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения принятых на себя обязательств, Заказчик по своему выбору вправе при оплате выполненных работ удержать из суммы, подлежащей оплате, пени в размере 0.1 % от цены Контракта, предусмотренной в п. 4.1. за каждый день просрочки, либо потребовать уплаты упомянутых пени в судебном порядке.
^ 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
^ 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.
8.3. Применительным правом для настоящего Контракта является право Российской Федерации. Решения арбитражного суда являются окончательными и обязательными для обеих Сторон.
^ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
9.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Контракта должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
1. Техническое задание (Приложение № 1).
2. Смета (Приложение № 2).
^ 10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПОДРЯДЧИК» « ЗАКАЗЧИК»
| | ^ ИСЗФ СО РАН664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 126а, а/я 291 ИНН: 3812010456 КПП: 381201001 Бюджетный счет: УФК по Иркутской области (ИСЗФ СО РАН, л/с 03341183960). Р/с 40105810500000010054, в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской обл. г. Иркутск БИК 042520001 ^ Внебюджетный счет: УФК по Иркутской области (ИСЗФ СО РАН, л/с 03341183960). Р/с 40503810300001000001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской обл. г. Иркутск, БИК 042520001 |
| | Заместитель директора по ОВ __________________ Куликов А.Ю. м.п. «__» ____ 2011г. |