Приказ отдела образования Администрации Цимлянского района №129 от «2» марта 2007 г. Конкурсная документация для проведения открытого конкурса

Вид материала

Муниципальный контракт №
Предмет контракта
2. Цена контракта
3. Условия платежа
4. Сроки исполнения обязательств
5. Права и обязанности сторон
6. Ответственность сторон
7. Действие непреодолимой силы
8. Порядок разрешения споров
9. Порядок расторжения контракта
10. Прочие условия
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
График выполнения работ
Не вскрывать до 14:00.

Подобный материал:

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение капитального ремонта

(проект)

поселок (город) « » __________ 2007 г.

________________________________________________________________________

^{наименование областного образовательного учреждения}

________________________________________________________, в лице директора ____________________________________, действующего на основании

^Ф.И.О. ________________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________________________ ,

^{наименование подрядной организации}

определенный по результатам размещения заказа, проведенного ________________,

именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________________________

^{должность}

________________________________________________________________________, ^Ф.И.О. _______________________________,

действующего на основании __________________________________________ , с

другой стороны, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Подрядчик обязуется в установленный настоящим контрактом срок выполнить комплексный (выборочный) капитальный ремонт по заданию Заказчика на объекте_____________________________________________________________ ________________________________________________________, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим контрактом цену.
Объем, содержание и другие требования к работам, подлежащим выполнению Подрядчиком по настоящему контракту, определяются утвержденной проектно-сметной документации (Приложение № 1 к настоящему контракту).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена работ, являющихся предметом настоящего контракта, является твердой, определяется на основании проектно-сметной документации и составляет в текущих ценах ____________________________________________, в том числе НДС 18 %. Финансирование работ осуществляется за счет средств областного бюджета.

2.2. Непредвиденные расходы, выявленные в ходе ремонтных работ, осуществляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели утверждённой проектно-сметной документацией, принимаются к оплате после составления акта, подтверждающего необходимость выполнения работ, между Заказчиком и Подрядчиком и утверждения акта с министерством общего и профессионального образования Ростовской области и сметы.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 3-х (рабочих) дней после поступления бюджетных ассигнований на счет Заказчика.

3.2. Расчет с Подрядчиком осуществляется Заказчиком ежемесячно за фактически выполненные работы на основании справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленных в соответствии с актами выполненных работ (форма КС-2), подписанными Заказчиком и Подрядчиком.

3.3. Отчетный период для предъявления Подрядчиком документов на оплату выполненных работ (формы КС-2, КС-3) устанавливается с 25 числа предыдущего месяца по 8 число отчетного месяца.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1. настоящего контракта, в сроки, установленные графиком производства работ (Приложение № 2 к настоящему контракту). Моментом завершения капитального ремонта считать дату подписания комиссией акта о приемке законченных ремонтных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.

4.2. Срок действия настоящего контракта – с момента его подписания и до 31 декабря 2007 года.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы, определенные в приложении №1 в сроки, предусмотренные графиком производства работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, отвечающем требованиям проектно-сметной документации.

5.1.2. Поставить необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проектно-сметной документации (ведомости объемов работ) и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период капитального ремонта.

5.1.3. При необходимости построить своими силами и предусмотренными на эти цели средствами все временные сооружения для складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему договору.

5.1.4. При производстве ремонтных работ обеспечить на площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.1.5. В 10-тидневный срок после подписания акта о завершении ремонтных работ вывезти принадлежащее ему имущество.

5.1.6. При полной готовности выполненных работ в 5-тидневный срок письменно известить об этом Заказчика.

5.1.7. Представить Заказчику обеспечение выполнения настоящего контракта в форме вступившей в силу банковской гарантии или страховой ответственности по контракту или залога денежных средств на сумму, составляющую _____ % стоимости настоящего контракта на текущий финансовый год.

5.1.8. Подрядчик имеет право заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение не более чем 30% объема работ, предусмотренных настоящим контрактом, по согласованию с Заказчиком. В этом случае Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль за ходом выполняемых работ субподрядчиком.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику в 3-хдневный срок после заключения контракта утвержденную проектную – сметную документацию, в том числе (при необходимости) рабочие чертежи и технические условия на временное подключение к действующим водо- и энергосетям.

5.2.2. Осуществлять приемку выполненных работ по форме №КС-2 справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и другие документы, установленные законодательством.

5.2.3. Осуществлять бухгалтерский учет затрат и отчетность о ходе ремонтных работ на объекте.

5.2.4. Осуществлять в необходимых случаях, освобождение служебных (жилых) помещений на время ремонта и сохранность помещений до передачи их Подрядчику.

5.2.5. Обеспечивать Подрядчика техническими условиями на временное присоединение на период производства работ к существующим инженерным коммуникациям.

5.2.6. Осуществлять технический надзор за работами, в т.ч. с привлечением специализированных организаций, имеющих лицензию на выполнение этих работ.

5.2.7. При необходимости организовать авторский надзор за работами.

5.2.8. В течение 5-и дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о завершении ремонтных работ организовать работу приемочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию.

5.2.9. Обеспечивать целевое и эффективное использование бюджетных средств при производстве ремонтных работ.

5.2.10. Оплачивать Подрядчику работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные контрактом.

5.2.11. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством ремонтных работ.

5.2.12. Принимать участие в работе приемочной комиссии при сдаче объекта в эксплуатацию, имеет право ссылаться на недостатки работ, выполненных Подрядчиком, требовать их устранения в сроки, установленные комиссией по сдаче объекта в эксплуатацию.

5.2.13. Заказчик имеет право в одностороннем порядке и по согласованию сторон изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков исполнения обязательств по контракту Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки в установленном порядке.

6.2. Подрядчик обязан устранить по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему контракту виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки.

6.4. Если Подрядчик после завершения работ по контракту оставит принадлежащие ему материалы, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.

6.5. Уплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством РФ.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.3. Если обязательства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 3-х месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут сторонами путем направления уведомления другой стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут решаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, с возмещением понесенных убытков.

9.2. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается – ______ месяцев (на кровлю – ______ месяца) с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ на объекте в эксплуатацию, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются 2-хсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с отнесением затрат на счет Подрядчика.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет акт по фиксированию недостатков и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.6. Ущерб, нанесенный в результате ремонтных работ на объекте 3-му лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.7. По письменному требованию Заказчика банковская гарантия или страховая ответственность по контракту или залог денежных средств Подрядчика подлежит уплате в случаях:

расторжению контракта по инициативе Подрядчика;

- невозможности выполнения Подрядчиком условий настоящего контракта;

- существенного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

10.8. Оплата банковской гарантии или страховой ответственности по контракту или залога денежных средств, выданной на обеспечение гарантийных обязательств, не освобождает Подрядчика от обязанности безвозмездно устранить выявленные в ходе гарантированного срока эксплуатации недостатки.

10.9. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и органу федерального казначейства.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Подрядчик

Приложение №1

к муниципальному контракту № _____

Проектно-сметная документация

Приложение №2

к муниципальному контракту № _____

График выполнения работ

Форма 9

(Образец заполнения внешнего конверта с заявкой на участие в конкурсе)

ЗАЯВКА №

на закупку работ по ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

347320, Ростовская область

г. Цимлянск

ул. Ленина 24

Администрация Цимлянского района

Конкурсная комиссия по торгам.

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 14:00.

« » ___________ 2007 г.

Форма 10.

(Образец заполнения внутренних конвертов)

Индекс, адрес, наименование, телефон Участника (уполномоченного лица)

ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе

(полное наименование участника)