Geum.ru

Всоставе Предложения Претендент, в том числе, предоставляет всю необходимую информацию. Отдел по организации и проведению тендерных процедур, совместно с конкурс

Вид материалаКонкурс

Содержание


5. Проект договора
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Центр»
Термины и определения, используемые в Договоре
Обязанности сторон
Ответственность сторон
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ООО «Газпромнефть-Центр»
В.М. Дудкин
6. Образцы форм для заполнения
Печать организации и подпись уполномоченного лица
Анкета Претендента
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6

5. Проект договора


г. Москва «___» _______20__ г.

_________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______, действующего на основании __________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице________, действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
  1. Термины и определения, используемые в Договоре
    1. Представитель Заказчика – лицо, уполномоченное Заказчиком на проведение технического обслуживания и/или ремонта автотранспортных средств, принадлежащих Заказчику на правах собственности, выступающее от имени Заказчика перед Исполнителем при подписании Общих условий заказ-наряда, при согласовании и/или изменении объемов работ по техническому обслуживанию и/или ремонту автомобилей Заказчика и представившее доверенность на совершение этих (и иных) действий, оформленную надлежащим образом (п. 5.3. настоящего Договора).
    2. Территория Исполнителя – __________________________________

(Адрес)
  1. Предмет Договора
    1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению технического обслуживания и/или ремонта автомобилей Заказчика, указанных в п.1.1. настоящего Договора, направленных Заказчиком, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
    2. Техническое обслуживание, ремонт автомобилей Заказчика производится на территории Исполнителя, при этом запасные части и расходные материалы предоставляются Исполнителем.
    3. Объем работ по каждому автомобилю определяется Исполнителем при первичной диагностике, по согласованию с Заказчиком (представителем Заказчика) и в соответствии с руководством по эксплуатации и ремонту автомобиля, а также регламентом завода- изготовителя.
  2. Порядок выполнения работ
    1. Заказчик предварительно записывается на проведение технического обслуживания и/или ремонта автомобилей по телефонам сервисного центра Исполнителя: тел. __________________.
    2. Доставку каждого автомобиля, согласно п.1.1. настоящего договора, Заказчик осуществляет самостоятельно собственными силами и за свой счет.
    3. В случае невозможности доставки по техническим причинам, Исполнитель берёт на себя обязанности по эвакуации автомобиля в ремонт с последующей оплатой затрат по эвакуации Заказчиком.
    4. По прибытии автомобиля Заказчика в сервисный центр, Исполнитель обязан в присутствии Заказчика (представителя Заказчика) осмотреть автомобиль и оформить акт приема-передачи автомобиля и лист обращения к заказ-наряду, в котором Стороны согласуют предварительную стоимость и сроки выполнения услуг, работ. Акт приема-передачи, лист обращения и заказ-наряд оформляются в соответствии с принятыми у Исполнителя правилами.
    5. Исполнитель предоставляет услуги и выполняет работы по ремонту и техническому обслуживанию, диагностике, автомобилей в соответствии и в сроки, установленные нормативами трудоемкостей видов работ и рекомендациями завода - изготовителя на выполнение всех видов работ, с учетом сложности выполняемых работ и наличия на складе Исполнителя необходимых запчастей и материалов.
    6. Исполнитель оставляет за собой право продлевать сроки технического обслуживания автомобилей Заказчика, в случаях требующих согласования решений по ремонту с заводом-изготовителем. При этом Стороны подписывают дополнительное соглашение.
    7. Исполнитель не вправе отступить от указанного в заказ -наряде перечня работ. Исполнитель вправе приостановить работы, если в процессе их выполнения обнаружится скрытый дефект, который влияет на безопасность эксплуатации автомобиля, затрудняет или делает невозможным выполнение дальнейших работ. Исполнитель письменно извещает Заказчика о наличии скрытых дефектов и письменно согласовывает с последним дальнейшее проведение ремонтных работ.
    8. В случае не получения согласия Заказчика (лично, посредством факсимильной связи, телефонограммой или через представителя Заказчика) в течение 1 (одного) календарного дня с даты письменного извещения, Исполнитель имеет право отказаться от исполнения заказа, письменно уведомив об этом Исполнителя за 5 (Пять) календарных дней до момента планируемого отказа. В этом случае Заказчик оплачивает весь объем работ, выполненных Исполнителем до момента обнаружения скрытых дефектов.
    9. Об окончании работ Исполнитель письменно уведомляет Заказчика (представителя Заказчика) и делает отметку в заказ-наряде, работы считаются принятыми после подписания Заказчиком (представителем Заказчика) заказ-наряда и акта выполненных работ.
    10. По желанию Заказчика могут быть использованы его запасные части и расходные материалы, но в этом случае Исполнитель не несет ответственности за качество запасных частей и материалов Заказчика.
    11. Детали и узлы, замененные при производстве работ, подлежат возврату Заказчику (представителю Заказчика), кроме тех случаев, когда ремонт осуществлялся в рамках гарантийного обслуживания.
    12. Приём-передача автомобиля от Исполнителя к Заказчику производится путём оформления акта выполненных работ, подписанного уполномоченными на то представителями Сторон.
  3. Условия и порядок расчетов
    1. Стоимость работ Исполнителя по Техническому обслуживанию и/или ремонту определяется в соответствии с нормативами трудоёмкости работ, утверждённых заводом-изготовителем, исходя из стоимости нормо-часа. Стоимость норма–часа для автомобилей иностранного производства составляет ______ рублей с НДС, для автомобилей отечественного производства составляет________ рублей с НДС. Стоимость работ по определенному автомобилю Заказчика определяется в соответствии с двусторонне согласованными заказ-нарядом и актом выполненных работ, исходя из количества нормо-часов затрачиваемых на операцию (Приложение №2). Устанавливаемая в заказ-наряде стоимость работ является твердой и не подлежит изменению. На основании заказ-наряда и акта выполненных работ и оказанных услуг Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату.
    2. Оплата производится по факту выполнения работ в рублях в форме безналичного расчета, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ, заказ-наряда и получения счета, счет-фактуры Исполнителя. Стороны договорились об обязательной ежеквартальной сверке взаиморасчётов.
  4. Обязанности сторон
    1. Исполнитель обязуется придерживаться сроков проведения технического обслуживания, определённых техническими требованиями и нормативами, установленными заводом-изготовителем, и указанных в справке обращении к заказу-наряду.
    2. Заказчик обязуется:
  • не препятствовать Исполнителю в осуществлении производственного процесса технического обслуживания и/или ремонта;
  • выполнять внутренние правила Исполнителя, установленные для осуществления производственной деятельности;
  • соблюдать «Правила дорожного движения на территории РФ» на территории Исполнителя. Причиненный несоблюдением Правил вред возмещается лицом, причинившим вред.
    1. Заказчик обязуется предоставить своему представителю доверенность, оформленную надлежащим образом, согласно которой Заказчик предоставляет право своему представителю подписывать, подавать и получать документы (в том числе на право подписания Общих условий заказ-наряда (Договора), акта выполненных работ, согласования и/или изменения объема работ по ремонту автомобилей Заказчика), а также выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.
    2. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату по настоящему Договору.
    3. Исполнитель принимает автомобиль на обслуживание в сроки согласованные с Заказчиком на основании предварительной записи.
    4. Исполнитель обеспечивает полную сохранность автомобиля Заказчика, принятого работниками Исполнителя для проведения технического обслуживания и/или ремонта, и несёт полную материальную ответственность за ущерб, причиненный автомобилю Заказчика по вине Исполнителя во время технического обслуживания или ремонта.
    5. Исполнитель обязуется производить утилизацию промышленных отходов, возникающих в результате проведения технического обслуживания и/или ремонта автотранспорта Заказчика, на территории Исполнителя. Исполнитель обязуется оказать услуги по утилизации самостоятельно или при помощи специализированных организаций, за свой счет.



  1. Гарантии
    1. Исполнитель гарантирует качество установленных в процессе технического обслуживания и/или ремонта автомобиля Заказчика запасных частей, узлов и агрегатов в течение срока гарантии, установленного изготовителем.
    2. Гарантийные обязательства Исполнителя на выполненные работы возникают с момента подписания Сторонами Заказа-наряда, при условии соблюдения Заказчиком Руководства по эксплуатации автомобиля, поставляемого заводом-изготовителем вместе с автомобилем и составляют:
  • на регулировочные работы – 20 (Двадцать) рабочих дней;
  • на ремонт узлов и деталей автомобилей – 30 (Тридцать) рабочих дней;
  • на капитальный ремонт узлов и агрегатов автомобилей - 6 (Шесть) месяцев.
    1. Срок исполнения гарантийного ремонта от одного до десяти дней в зависимости от трудоемкости и вида ремонта.
    2. Если работы проводятся Исполнителем с использованием запасных частей и материалов Заказчика, гарантия распространяется на выполненные Исполнителем работы, оказанные услуги, но не распространяется на качество материалов и запасных частей Заказчика. При этом в случае неисправности автомобиля Исполнитель устраняет неисправность работ, заменяет материалы и запасные части Заказчика за счет средств Заказчика.
  1. Ответственность сторон
    1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
    2. В случае нарушения сроков выполнения работ, оказания услуг Исполнитель по письменному требованию Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости не выполненных работ, услуг за каждый день неисполнения взятых на себя обязательств, но не более общей суммы задолженности.
    3. В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ, оказанных услуг, Заказчик по письменному требованию Исполнителя уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости не оплаченных работ, услуг за каждый день неисполнения взятых на себя обязательств, но не более общей суммы задолженности.


  1. Срок действия настоящего Договора
    1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного календарного года.
    2. Каждая из Сторон имеет право досрочного расторжения настоящего Договора при условии неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств, письменно уведомив другую сторону за 1 (один) месяц до даты расторжения настоящего Договора. В течение этого срока Стороны должны урегулировать все взаимные претензии и произвести полный взаиморасчет за выполненные и оказанные Исполнителем работы.
    3. Условия настоящего Договора могут быть изменены в период его действия только по обоюдному согласию Сторон и оформлены путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
  2. Форс-мажор
    1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть, предотвратить или избежать (обстоятельства непреодолимой силы), включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, землетрясения, наводнения, введение в действие законодательных актов, повлиявших на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договор.
    2. При продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы более 2-х (двух) месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор без предъявления претензий друг к другу.
    3. Если до начала действия обстоятельств непреодолимой силы оказаны какие-либо услуги, выполнены какие-либо работы, произведены платежи, то заинтересованная Сторона сообщает об этом письменно другой Стороне. Взаимный зачет и/или перерасчет соответствующих услуг, работ и денежных средств производится после окончания действия обстоятельств непреодолимой силы. При любом исходе обстоятельств непреодолимой силы должен соблюдаться принцип: «Оказанные услуги должны быть оплачены. Оплаченные услуги должны быть оказаны, в противном случае соответствующие денежные средства возвращаются».



  1. Прочие условия
    1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений и имеют силу, если подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
    2. Стороны обязуются незамедлительно, не позднее 3 (трех) дней, извещать друг друга об изменении своих адресов места нахождения и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов.
    3. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о вышеуказанных изменениях, несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия.
    4. В качестве неотъемлемой части к настоящему Договору прилагаются:

- приложение №1 – образец доверенности, выдаваемой Заказчиком своему представителю;

- приложение №2 – количество норма-часов на операцию.

- приложение №3 – форма заказ-наряда.
    1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, должны, по возможности, решаться путем переговоров в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения одной из Сторон письменной претензии другой Стороны. В случае если Стороны не достигнут взаимоприемлемого соглашения, или если Сторона, получившая претензию, уклоняется от его рассмотрения, споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
    2. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух, имеющих равную юридическую силу, экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель:



Заказчик:

ООО «Газпромнефть-Центр»

Местонахождение: 117647 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125 «А»

ИНН 7709359770

КПП 772801001

р/с № 40702810800000008397

в ОАО «Газпромбанк» г.Москва

к/с № 30101810200000000823

БИК 044525823

Телефон/Факс: 981-33-63, 980-69-47

Приложение №1

к договору №_________ от «__»_________ 2010 г.

на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

__________________________________________________________________________

(наименование организации)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №________


Дата выдачи «______» ______________ 20__ г. гор._________________________


Доверенность действительна по «_____» _________________ 20___ г.


Настоящей доверенностью ______________________________________________________________

(наименование организации)

уполномочивает гр. ___ _________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. представителя)


Паспорт: серия _________ №_________________ кем выдан ______________________________________________________________________________________

____________________________________________ дата выдачи ___________________________


на передачу и получение в _________________________________________________ автомобиля,


принадлежащего________________________________ на правах_______________________________

(наименование организации) (собственности, аренды и пр. – указать)


марки ____________________ регистрационный номер _______________________________________


для проведения технического обслуживания и ремонта, а также настоящей доверенностью гр-ну

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. представителя)


Предоставляется право подписания Общих условий заказ-наряда, акта выполненных работ, согласования и /или изменения объема работ по ремонту указанного автомобиля.


Подпись лица, получившего доверенность ______________________ удостоверяем.


Заместитель Генерального директора по техническим вопросам ____________ В.М. Дудкин

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


№ доверенности

Дата доверенности

Срок действия
Должность и фамилия лица, которому выдана доверенность
Расписка в получении

1
2
3
4
5

















Поставщик
Номер и дата наряда (заменяющего наряд документа) или извещения

Отметка о выполнении поручения

6
7
8










Исполнитель __________ /____________/ Заказчик ___________ /_____________ /

м.п. м.п.


Приложение №2


№ п/п
Перечень работ
Количество нормо-часов на операцию

1
Техническое обслуживание основное
 

2
Годовое техническое обслуживание
 

3
Замена масла и фильтров ДВС
 

4
замена топливного фильтра
 

5
Замена фильтра влагосепаратора

 

6
Замена фильтра влагоосушителя

 

7
Замена салонного фильтра
 

8
Замена воздушного фильтра
 

9
Замена масла в КПП
 

10
Замена масла в редукторе
 

11
Замена охлаждающей жидкости с промывкой системы
 

12
Замена пневмобалона вед. мост 1шт
 

13
Замена цапфы рулевая ось 1 колесо
 

14
Замена подшипника ступицы
 

15
Замена амортизатора переднего
 

16
Замена амортизатора заднего
 

17
Диагностика ходовой части
 

18
Кронштейн рессоры ведущая ось замена
 

19
Замена втулки передней рессоры задний конец
 

20
Замена тормозных колодок передняя ось

 

21
Замена тормозных колодок ведущая ось

 

22
Замена энергоаккамулятора
 

23
Замена тормозного диска рулевая ось 1шт (колесо снято)
 

24
Замена датчика износа тормозных колодок



25
Замена суппорта
 

26
С/п ПГУ
 

27
Ремонт ПГУ
 

28
С/п КПП
 

29
С/п сцепление
 

30
Снятие и установка радиатора отопителя
 

31
С/П компрессор
 

32
Замена турбокомпрессора
 

33
Регулировка зазора клапанов
 

34
Замена помпы
 

35
Замена подшипников привода вентилятора
 

36
Приводной ремень генератора замена
 

37
Замена натяжителя приводного ремня вентилятора
 

38
Замена приводного ремня вентилятора
 

39
Замена прокладки головки блока

 

40
Компьютерная диагностика ДВС
 

41
Снятие и установка радиатора ДВС
 

42
Насос форсунка замена 6 шт
 

43
Жгут электропроводки по раме снять/поставить
 

44
Переключатель стеклоочистителя ветрового стекла замена
 

45
Фары регулировка
 

46
Снятие и установка генератора
 

47
Снятие и установка стартера
 

48
Трапеция стеклоочистителя замена
 

49
Замена заднего фонаря
 

50
Замена ветрового стекла
 

51
Слесарные работы



52
Диагностические работы



53
Жестяницкие работы



54
Малярные работы



55
Услуги эвакуатора



56
Услуги эвакуатора за МКАД








6. Образцы форм для заполнения



Все формы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Претендента.


Форма № 1

Предложение


/должно быть составлено на фирменном бланке/

Название организации:

Местонахождение

Телефон

Факс

Эл. Почта

Предложение №:

Кому

Уважаемые господа,

изучив информационное письмо и пакет документов по отбору организации, способной выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту бензовозной техники ООО "Газпромнефть-Центр", расположенной в г. Москве, ул. Ферганская, д.10А, стр.3

(полное наименование и местонахождение Претендента)

предоставляем Вам предложение в соответствии с информационным письмом, Инструкцией, а также на следующих условиях:
    1. Предлагаемые нами работы по техническому обслуживанию и ремонту бензовозной техники ООО "Газпромнефть-Центр" в г. Москве, ул. Ферганская, д.10А, стр.3, будут оказываться в течение 2012 года, соответствовать техническим, качественным и количественным характеристикам, установленным в предоставленном нам пакете документов.

1.2. Порядок оплаты: ______________________.

1.3. Мы согласны с требованиями, указанными в информационном письме и предоставленном нам пакете документов и обеспечим их выполнение.

2. Мы предоставляем полномочие на осуществление любой проверки представленных отчетов, документов и информации для выяснения финансовых и технических аспектов настоящего предложения.

3. Вы и Ваши представители могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации:

а) общей и административной:

ФИО

Должность

Телефон

б) технической:

ФИО

Должность

Телефон

в) финансовой:

ФИО

Должность

Телефон

г) юридической:

ФИО

Должность

Телефон


Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения до момента заключения договора (контракта), в случае предоставления права на заключение договора (контракта) по итогам Отбора. Данное предложение будет оставаться для нас обязательным в течение срока его действия.


Приложения: (составляется опись документации, входящей в состав настоящего предложения).


Все приложения к настоящему предложению являются его неотъемлемой составной частью.


С уважением


ФИО

Печать организации и подпись уполномоченного лица (проставляется на каждой странице предложения)

Должность


Телефон


Форма № 2

Анкета Претендента


Приложение № ___

к Предложению для участия в Отборе

_________________/наименование Претендента/

от « » 20__г.

№__________

Анкета Претендента

Наименование организации-претендента